碧桂园购销合同篇1
一、处罚项目：
1、考勤
⑴代签到者，视旷工处理罚款30元；被代签到者，视旷工处理；
⑵提前60分钟以上签到者，罚款20元；
⑶不按时签到而后以不成立理由补签者，视旷工处理；
⑷上班迟到早退，每人罚款10元，迟到早退超30分钟以上者视为旷工；无故旷工每天扣30元，二天以上加倍处罚；
⑸未提前通知休息而未签到者，视为旷工处理；
2、管理处员工的职业道德
⑴踩草地、乱扔垃圾者，罚款20元；
⑵未做到礼貌待客、文明服务、优质服务者，通报批评；
⑶不遵守纪律、未维护管理处集体荣誉者，通报批评；
3、办公室管理
⑴值日人员不负责，办公室的卫生状况差，责任人扣20元；
⑵办公台面摆放凌乱者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑶在办公室大声喧哗、吃零食者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑷在办公室坐姿不雅，一次通报批评，二次罚款20元；
⑸随意乱弹烟灰、乱扔烟头者，一次通报批评，二次罚款10元；
⑹因个人问题长时间占用办公电话，一次通报批评，二次罚款10元；拔打声讯台者，罚款50元；
⑺上班时间不及时或不接听电话者，罚款20元；
⑻接电话时不注意文明用语者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑼自行车未按指定地点停放，乱停放在办公室外走廊、道路上者，一次通报批评，二次罚款10元；
4、早操
⑴听到集合哨后，集合动作缓慢者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑵不专心做早操，谈天说地者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑶不认真对待，动作软弱无力者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑷点名时嘻嘻哈哈、应到声音不响亮者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑸故意拍打摩托车，制造噪音者，罚款20元；
5、仪表
⑴不带工作牌上班者，一次警告，二次罚款10元；
⑵工作牌佩带位置不对者，一次警告，二次通报批评；
⑶须穿工作服时，不穿工作服上班者，一次通报批评，二次罚款30元；
⑷工作服不整洁，形象很差者，一次通报批评，二次罚款30元；
6、就餐
⑴不服从食堂管理人员管理的，通报批评；
⑵餐厅高声喧哗者，一次警告，二次通报批评；
⑶打饭菜不排队者，一次通报批评，二次罚款20元；
⑷提前吃饭者，上班时间吃饭者，记旷工一次，罚款30元；
⑸随意拿走食堂公用设施者，除归还公物外，罚款50元；
⑹倒饭菜在桌面、地面者不自觉清理的，一次通报批评，二次罚款30元；
⑺擅自出入厨房工作间的，一次通报批评，二次罚款20元；强行加菜者，罚款30元；
7、员工集体宿舍管理
⑴墙上无宿舍管理规定的，通报批评；
⑵无实行舍长责任制的，通报批评；
⑶宿舍内务卫生差的，通报批评；
⑷个人内务差的，罚款30元；
⑸有'四乱'现象的，通报批评；追究当事人责任；
⑹有打麻将、聚赌、留宿外来人员、大声喧哗、讲粗话、脏话等不道德行为，损坏管理处的形象，通报批评，并视情节罚款30—200元；
⑺有偷水、电行为的，除补缴应交水电费外，罚款100—500元；
8、办公用品的使用、领用
⑴有浪费行为，一次通报批评，二次罚款50元；
⑵有挪为他用行为的，一次通报批评，二次罚款50元；
⑶有多拿多占行为的，一次通报批评，二次罚款50元；
9、综合其他项目
⑴不服从领导的工作安排的，视情节，罚款100—300元，严重的作辞退处理
⑵不协调其他部门做好工作的，通报批评，罚款30—100元；
⑶不服从行政督察部监督的通报批评，并视情节罚款50—200元；
⑷不参加集体组织的义务活动的，通报批评，并罚款50—100元；
⑸本人岗位职责不明确的，一次警告，二次通报批评；
⑹住户对管理处员工服务态度有效投诉一次，通报批评视情节扣30—100元；
⑺因工作不负责引起新闻媒体批评的，责任人受通报批评，视情节轻重扣100—300元；
⑻因工作台不负责，引起住户有效投诉的，责任人一次扣30元；
⑼不懂物业管理法规，一次警告，二次通报批评；
⑽不参加单位组织的专业培训的，罚款30元；
⑾参加管理处会议无故迟到早退的，扣10元，缺席的扣30元；
10、奖励项目
⑴奖励项目
⑵受到住户写信表扬的，视情节奖励30—100元；
⑶受到新闻媒介报道表扬的，视情节奖励200—500元；
⑷在管理过程中，集中住户意见提出完善管理建议的，视情况奖励100—300元；
⑸提出新颖实效管理措施的，视情况奖励100—300元；
⑹为管理处创造明显经济效益，视情况奖励300—800元；
⑺维护管理处的形象、荣誉表现突出的，视情况奖励50—100元；
⑻及时有效地处理突发事件，消除消极影响表现突出的，视情况奖励50—100元；
⑼举报偷盗公物、避免管理处损失的，视情况奖励50—100元；
⑽礼貌待客，文明服务表现突出的，奖励30—100元；
㈠、绿化队
1、草地有石块等杂物的，每处扣10元；
2、被践踏破坏草地不及时补植的，每处扣10元；
3、不适量施肥，造成浪费和草木坏死，通报批评；
4、因主观原因造成花草树木长势不良的，通报批评，严重的视情节处以20—100元罚款；
5、未适时培土、松土，对花木进行防虫处理的，通报批评，并扣30—50元；
6、草的高度超过标准，视面积的大小，处以30—50元罚款；
7、违章操作造成机械损坏的，须负责将机械维修好，不能修好，须赔偿
购买同类机械所需的大部分资金；
8、消极贻工者，视情节轻重情况，扣30—100元；
9、不及时的完成主管交办的任务的，扣50—100元；
10、不及时消除处理有损绿化地隐患的，扣30—50元；
㈡保安队
1、无故打、骂人，虐待疑犯，罚款100元，并承担受害人一切费用。情节严重者送司法部门。
2、以查证为由、敲诈钱物的，一次罚款100元，情节严重的开除并送有关部门处理。
3、擅离职守，不负责任，干与工作无关的事，一次30元，二次80元，三次开除。
4、执勤中看书、报、坐、卧、躺、闲谈、会客、抽烟，一次罚款10元，二次20元，三次30元，屡教不改劝其离队。
5、上岗迟到早退，每次10元，无故旷工每天50元，二天加倍处罚，三天以上自动除名。
6、违反保安队'内务卫生暂行制度'条款或按月内务卫生评比最差者月扣30元；
7、违反保安队'队容仪表招待规定'条例的，每次扣10元；
8、在逮捕违法犯罪分子时，退缩不前，贪生怕死，致使犯罪分子伤害到群众，保安员其他人员，或让犯罪分子逃脱的，通报批评，并视情节罚100—300元，严重者作辞退处理；
9、违反保安队宿舍管理规定的，一次扣20元，二次扣40元；
10、隐瞒实情不及时汇报者，一次扣50元；
11、在执勤交接班过程中，未按规定执行的，一次扣20元；
12、责任区有违章停车现象而未制止的，扣30元；
13、有踏草地现象、踢球、乱晾衣物、违章行为而未及时制止的，一次扣20元；
14、收费不给票的，通报批评，并罚款100—300元；
15、在无特殊情况下（如塞车），有车无卡出小区或私自不收费的，一次扣30元。
㈢、维修部
1、以不成立理由对维修申报项目不及时处理的，责任人扣20元；
2、无按期清理化粪池、检查排水系统的，责任人扣50元；
3、维修及时率未达到标准化的每次扣20元；
4、维修不合格的，每次扣20元；
5、维修结束后，不及时返回办公室而在外逗留的，通报批评，并每次扣30元；
6、同住户争吵，原因如是管理处员工过失，视情节扣30—100元；
7、维修后需返工的，一次扣20元；
8、维修不按收费标准收费的，多退少补，一次扣10元；
9、维修没责任心的：如维修一半到下班时间后就不给住户维修的，一次扣30元；
10、紧急情况住户来报修不予受理的（下班时间），一次扣50元；
11、派工板上未如实反映维修工去向的，扣10元；
12、当日申报维修项目当日未有答复的，扣10元；
13、虚报领用材料的，除退还领用材料外，视情节罚款100—300元，严重的作辞退处理；
14、随意浪费管理处材料的，通报批评并视情节扣20—100元；
15、不正确使用维修工具导致损坏的，须负责将其修好，不能修好的，须赔偿购买同类机械所需大部分资金；
16、向住户索要小费或其他物品的，除退还给住户外，通报批评，并视情节扣50—200元；
17、维修后收费不开收据的，除将款项退还外，通报批评并扣100—300元；
18、维修后未将收据送给住户的，扣20元。
㈣、总台值班
1、住户报修超过36小时不答复的，扣20元；
2、违章装修未及时发现的，扣30元；
3、有住户违章装修不整改的，扣30元；
4、责任区内有乱拉、乱搭、乱挖之现象而未及时纠正的，扣20元；
5、公共设施破损超过二天未报修的，每处扣10元；
6、辖区内发现有影响住户正常生活的行为而未制止的，扣20元；
7、无特殊原因下班前不到办公室报到的，一次扣30元；
8、因安全隐患未及时纠正导致辖区内发生治安案件的，扣50元；
9、辖区内车辆乱停放的，每处扣10元；特别有车辆停放在人行道或绿化地上的，每处扣20元；
10、社区秩序混乱、闲杂人员聚集的，扣30元；
11、上班时间，借巡查之机而做与工作无关事情的，扣30元；
12、住户对辖区的卫生、绿化、治安等有效投诉的，一次扣20元；
13、辖区内清洁率低于99%的，扣20元；
14、辖区内公用设施损坏或责任助理没有及时报修而造成伤人事故的，扣30元；
15、辖区内绿化不达标，有死树、绿地坏死的，每处扣10元；
16、遇到辖区内有踩草地行为而未及时制止的，一次扣10元；
17、住户对辖区的环境卫生、绿化、治安有效投诉的，一次扣10元；
18、同住户争吵，原因如是管理处员工过失，视情节扣30—100元；
19、对住户报修投诉处理之后，在两天内未进行回访给住户回音的，每次扣20元；
20、巡视、检查每天没按要求达到2次/每天的，扣30元；
21、殉私舞弊，利用工作之便谋取私利的，视情节轻重罚款100—300元，严重者作辞退处理；
22、管理费收缴不及时，每降低1%扣20元；
23、各类通知未及时、彻底传达到住户手中，以致引起住户怨言的，扣20元；
24、辖区内有乱抛、乱扔的现象不加制止的，扣20元；
25、有不尊重住户的行为，如：嘴上叼着烟敲住户的门的，通报批评，并扣20元；
26、对住户进行承诺，未履行而又未给住户解释的，每次扣20元；
27、辖区内各类管理处工作人员的工作有懒惰现象而未及时指正的，扣30元；
28、辖区内有垃圾、杂物乱堆放的，每次扣20元；
29、墙面有明显手印、脚印、划痕等污迹而未及时清除的，每处扣10元；
30、墙面有各种有碍观瞻的墙洞而未及时报修的，每处扣10元；
31、奶箱的位置不统一的，每个扣10元；
32、辖区内有封闭阳台的现象而未及时清除者，每户扣30元；
33、空调洞的修复不及时的，扣20元；
34、空调架有不符合规则而未及
时处理的，扣20元；
35、墙面有蜂窝、燕窝、虫巢等未及时处理的，扣20元；
36、有私搭、接水管的现象未及时处理的，扣30元；
37、小品、告示牌、宣传栏、残破不符要求；
38、公共门、窗有丢失现象而未及时发现的，通报批评并扣30元；
㈤、社区文化
文化干事
1、活动的各项准备工作没有落实好的，视情节扣30—50元；
2、活动进行过各程中擅离工作岗位的，扣50—150元；
3、对居民文化活动建议、意见无动于衷，置之不理的，扣30—50元；
4、没有及时、按质、按量完成管理处一般对外宣传资料的撰写、采编工作的，扣50元；
5、以不适籍口来推迟各种稿件的撰写工作的，扣30—50元；
6、宣传栏需稿件的撰写、征集工作不及时的，扣50元；
7、宣传栏编辑工作不细致，有严重错误的，扣50元；
8、宣传栏校对及交付印刷工作不及时，以致没有按时出报的，扣50—100元；
9、出版后的宣传资料大量文字错误的，扣50元；
10、没有做好本小区发生的大事及各项活动的记录及宣传工作的，扣30—100元；
11、不注重自身形象宣传，有不雅的动作及各种有损形象行为，以致有损管理处形象的，通报批评。
㈥、内勤人员
1、违反游泳场有关规定的，扣50—200元；
2、没有规范的归档、收集工作台，造成存档报纸丢失的，扣50元；
3、没有对网球场出租情况进行记录的，扣50元；
4、出租收入没有及时上交的，通报批评，并扣50元；
5、游泳池、网球队场存在脏、乱、差情况的，扣责任人50元；
6、没有做好接待任务的后勤服务工作的，扣50元；
7、没有及时完成各部门交给的文件复印工作的，扣30元；
㈦、保洁队
1、责任区绿化地、道路上有纸屑、烟头、树叶等杂物的，每处扣20元；
2、楼梯间有灰尘、污渍、蜘蛛网的，扣20元；
3、责任区梯间发现有烟头、纸屑、痰迹超过3处的，扣10元；
4、责任区、消防栓（箱）上有灰尘、污渍、玻璃不干净，超过2处的，扣10元；
5、平台、天台上有积水、青苔、蜘蛛网、污渍的，扣10元；
6、对讲机门有污渍及乱张贴现象的，每处扣10元；
7、有乱堆放杂物现象未及时清理的，每处扣20元；
8、外裙墙有青苔、流水痕迹、泥沙、清洁率低于98%的，扣20元；
9、责任区内垃圾桶摆放不当的，每个扣20元；
10、不按时清洗垃圾桶，有污渍、蚊虫、苍蝇、蚂蚁、蟑螂，有圈套异味的，每个扣10元；
11、责任区小品、告示牌、宣传栏有灰尘、污渍，玻璃不干净的，每个扣10元；
12、责任区垃圾清运不及时的，扣30元；
13、对不卫生、不文明行为视而不见，不加制止，通报批评，并扣20元；
14、工作时间偷懒，不坚守工作岗位的，扣20—500元；
15、不服从主任助理的劝喻的，扣30元；
16、清洁工具没有保管好，乱堆放的，每处扣10元；
㈧、工程维修部
1、上班时间擅离岗位者，一次扣50元；
2、违章操作者，一次扣50—200元，对因违章操作造成严重后果的，可作辞退处理；
3、遇事呼叫不及时回复者，一次扣50元；
4、遇紧急事故不及时前往处理者，一次扣100元，如造成严重后果的作辞退处理；
5、不认真做好机电运行日记者，一次扣10元；
6、机房地面卫生差者，扣50元；
7、消防设施不完整的，责任人扣30—100元；
8、没做好设施维护工作的，责任人扣30—100元；
9、因工作疏忽造成停水、电的，扣50—200元；
10、消防栓漏水的未及时处理的，责任人每处扣20元设施检查记录不完善的，扣30—100元；
11、各种设施运行记录不完善的`，扣30—100元；
12、各种设施运行标识、名牌不完整的，每处扣责任人10元；
㈨办公室
办事员：
1、上班时间，借巡视之机做与工作无关的事情，扣30元；
2、巡视、检查无故不到位扣30元；
3、徇私舞弊、利用工作之便谋取私利，视情节扣50—200元，情节严重者予以辞退；
4、对住户投诉事项督察跟踪不及时，造成住户再次投诉扣30元；
5、对管理处跟踪人员不良作风，不良行为视而不见，不予制止的扣30元；
6、对住户解释不清，引起住户投诉一次通报批评，二次扣30元。
办公室工作人员：
1、考勤不仔细，记录出现圈套差错扣20元；
2、外界参观、来访，会议准备工作不细致扣20元；
3、辖区清洁卫生不良扣20元；
4、档案管理不善，造成漏、缺、残损扣30元；
碧桂园购销合同篇2
甲方：_________
乙方：_________
根据_《经济法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程安全管理条例》等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。
一.本工程名称：
利辛天悦大酒工程
二.工程地点：
利辛工业园文州路与中红丝路交汇处
三.承包方式：
包工包料，包质量、进度及使用工具。
四.承包范围：
(1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和规范要求，防雷焊接。
(2)包现场临时用电和施工用电。
(3)包各分项工程质量符合要求及国家标准
(4)包水电安装完成后场地清理。
五.结算方法及付款方式：
(1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税和所得税。
(2)侍款方式：根据建设单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。
六、不可预见事件处理：
本工程如遇到不可抗拒的自然灾害，或其它不能预见的原因造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。
七、甲方责任：
1.甲方负责提供技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。
2.对乙方填报的工程进度及时审核。
3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐蔽工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。
4.甲方负责提供工人宿舍、水电照明。
八.乙方责任：
1.乙方确保按设计图纸及有关变更资料进行施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作规范，如有不符合质量规范要求，乙方要负责。
2.所有工作人员必须严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等管理制度和有关规定，违者罚款。
3.进场工作人员必须持有身份证，并在工地办公室登记，以便管理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。
4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款500元次，严重者送_门处理。
5.乙方必须按甲方要求及工程进度情况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的`合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。
6.乙方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。
7.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理干净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。
8.在作业前，班长要教育作业人员安全操作规范，若违反规范作业造成工伤事故由该班组负责。
9、乙方在所有材料进场时，要严格按照报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格后方可进场使用，所有复试和工程性检测费用均有乙方负责。
10.进入施工现场必须戴安全帽，否罚款50元每人每次。
11.乙方承包单项工程，不得转包第三者。
12.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期打扫。
13.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。
九.工期及时间要求：
乙方必须按甲方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(约定工期与甲方和建设单位签订的工期一致)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
碧桂园购销合同篇3
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲、乙双方本着平等自愿的原则，经协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：水电安装
2、工程地址：
3、内容：
(1)、电：包括：穿线、安开关插座、室内箱子、加吊灯头
(2)、排水、空调排水
(3)、给水(从表计到户)
(4)、甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料。
(5)、如预埋管堵塞太多，一切由甲方负责。
二、工程承包款：
给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。
三、付款方式：
第一次付款：排水安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第二次付款：线路安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第三次付款：给水工程完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。
第四次付款(尾款)：以上工程验收合格后，甲方按工程总平方面积的'10%付款给乙方。
四、违约责任
甲方须按期支付款项。若超过期限，甲方须另支付总工程款的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。
五、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：____法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
碧桂园购销合同篇4
一、概述
（一）目的
为维护碧桂园集团（以下简称“公司”）的利益，强化监督约束机制，规范公司员工职务行为，保障公司健康发展，根据国家有关法律、法规，结合公司的相关规章制度，特制定本规定。
（二）适用范围
本规定适用于与公司签订劳动合同的正式员工。
（三）举报渠道
员工有权利和义务对违反本规定的行为进行质疑、规劝或制止，并第一时间向其主管领导汇报，或通过以下举报渠道向公司举报违规行为。
举报电话：、29916100举报邮箱：jtjcb@
二、员工应当禁止的行为
（一）员工利益冲突
未向公司申报并获批准，员工不得从事下列存在员工利益冲突的行为：
1、员工及其近亲属（配偶及双方父母，兄弟姐妹和子女，下同）设立的企业与公司发生业务关系的；
2、员工及其近亲属在与公司存在业务关系的企业中投资入股比例超过1%的；
3、除另有规定外，员工不得在其他企业、机构、组织中兼职、任职（公益性质的除外）；
4、与离开公司未满5年的前员工“所在”单位开展业务且前员工为该单位的创始人、股东、高级管理层的；
5、员工的近亲属在公司入职的。
（二）索取、收受贿赂
1、不得利用职务便利，直接或间接地索取或收受他人财物，包括但不限于现金，红包，各种名义的提成、回扣、手续费，有价证券，购物卡（券）、礼品等；
2、不得利用职务便利，接受他人安排并支付费用的宴请、旅游、体育、桑拿、沐足、KTV等活动；
3、不得利用职务便利，要求他人免费或低价为自己建造、装修、修缮房屋；
4、不得在与公司有业务关系的单位或个人报销费用；
5、不得向与公司有业务关系的单位或个人借款或借用其他财物；
6、不得从事其他索取、收受贿赂的行为；
7、员工的近亲属不得利用员工的职务影响，从事上述行为。
（三）侵占、挪用、私自处分公司财物
1、不得利用职务便利，通过侵吞、窃取、骗取等手段侵占公司财物；
2、不得盗窃、私分、私卖公司财物；
3、不得虚报费用或订立虚假合同，套取公司资金；
4、不得以公关、接待的名义，购买购物卡、会员卡、商品等供内部人员及家属消费、使用；
5、不得挪用公司财物；
6、不得将公司的资金、车辆、设备、房产、建筑材料等财物擅自抵押、赠与、转让、出租；
7、不得故意毁损公司财物；
8、不得从事其他损害公司财物的行为。
（四）财务资金
1、不得伪造、变造账目或凭证；
2、不得编制虚假财务报告；
3、不得隐匿或故意销毁应当保存的会计资料；
4、不得私设小金库；
5、不得违反规定，坐收坐支；
6、不得从事其他违反财务会计规定的行为。
（五）工程项目
1、不得为施工单位虚报工程量；
2、不得为施工单位制作、审批虚假签证、维修单和工程验收单据；
3、不得授意或默许施工单位违反工程技术规范和要求施工，或未经审批，擅自更改规划设计；
4、不得授意或默许施工单位在施工过程中偷工减料；
5、不得擅自降低标准进行工程验收；
6、不得同意或默许业主违规搭建、加建、改建；
7、不得从事其他违反工程管理规定的行为。
（六）招投标及采购
1、不得对应该招投标的工程、采购项目不进行招投标，或虚假招投标；
2、不得在招投标过程中串标、围标；
3、不得邀请“黑名单”中的施工单位、供应商参与招投标；
4、不得采购质量不合格的商品或服务；
5、不得授意、默许供应商提供少于订单数量的商品或服务；
6、管理人员不得干预、妨碍招投标、采购工作；
7、不得从事其他违反招投标、采购管理规定的行为。
（七）销售策划
1、不得越权对公司销售的产品和服务进行违规定价、调价、打折等；
2、不得通过虚假预留、操纵销控等方式倒卖房源、车位优惠券等；
3、不得向客户输出虚假的折扣信息；
4、不得虚构推介信息，套取公司佣金或其他费用；
5、不得以弄虚作假的方式为客户转名；
6、不得违规为客户办理延期签约、挞定，减免诚意金、定金、违约金；
7、不得发布虚假广告；
8、不得从事其他违反销售管理规定的行为。
（八）信息保密
1、未经允许或授权，不得对外披露公司商业秘密，包括各种财务资料、经营战略规划、新项目规划、内部会议文件、尚未实施的项目规划方案和设计、重要客户信息等；
2、不得通过不正当手段获取公司商业秘密；
3、不得将公司的商业秘密、客户资料出售给其他单位或个人；
4、不得迟报、漏报或隐瞒不报公司经营管理过程中遇到风险事件和敏感信息；
5、未经允许，不得接受涉及公司事务的媒体采访；
6、不得从事其他违反信息管理规定的行为。
（九）人力资源
1、不得招聘不符合招录条件的人员；
2、不得返聘因违法违纪被集团清退的人员；
3、不得虚报考勤或工时；
4、不得拒绝执行公司生效的人事任免、职位调动文件；
碧桂园购销合同篇5
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据《_合同法》和《_劳动合同 法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。
一、工程概况
1、该工程座落在__，面积约__㎡。
二、工程承包内容
1、乙方承包__工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。
2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。
3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。
4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。
5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。
6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。
7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。
三、承包方式：
1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。
2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。
3、乙方负责工人的施工安全工作。
四、质量要求
1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242—20__)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。
2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。
五、甲方的责任和义务
1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。
2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料(准确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。
3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。
4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。
5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。
6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。
六、乙方的责任和义务
1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。
2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。
3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械(指定持证人员开机)，如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。
4、因赶工期需要夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查符合要求后，再加班施工。
5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好安全和质量工作，确保本工程不发生安全事故和质量问题。
4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥，遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度 和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准随便接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和周围大便，不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高空作业要系安全带，不准无证或随便开动各种机械(要指派持证人员操作各种机械)，不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐，不准未成年人(无身份证)员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准
5、乙方要爱护甲方的财物，不得浪费，不损害甲方和他人的财产。
6、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责)，但要求乙方人员要节约用水用电，不准浪费，如有发现，每人每次罚款100至500元。
7、宿舍的设施甲方一次_给乙方使用，乙方要妥善保管，如有损坏和自动坏的，均由乙方负责补购。
8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产，乙方每月要不少于25天在
9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各班组密切配合，如果因各种原因或政府查违建停工，乙方一定要遵守停工时间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费，其他一切费用由乙方承担。
10、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因，造成长时间预计停工，甲方按乙方实际完成的工程量进行结算，按本合同 第八项承包单价的第三款分项计算办法执行，乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费，否则属违法行为。工程量结算付清款后，双方解除本合同。
11、其他班组每次捣砼，乙方要派1至3人作成品保护工作和预埋管件工作，如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。
12、乙方所有的'施工材料用具，余物(渣)必须由提升架或人工转达，不准高空抛物，由此造成的一切后果由乙方自负，并进行罚款200-500元。
七、面积计算
1、完工结算甲方按 每层楼面投影 面积结算给乙方，其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积，工程总造价为元。
八、承包单价和付款方式
1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价80元。
2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资，一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天20元伙食费支付。
3、付款：直至春节前(农历十二月二十二日后)按实际完成工程进度面积计算70%付款(此款项包含预支伙食费)，春节后(即农历20__年元月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量70%付款，以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至97%，保修金3%一年内付清。
九、其他及补充事项
1、本工程乙方施工工期为12个月，即从 年 月 日进场开工， 年 月 日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成，经甲方同意可顺延工期。
2、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款，每次罚款100～1000元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。
3、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的，甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算 给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方，乙方未能及时处理的，甲方有权另请他人处理，他人的工资甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。
4、本工程如有增加或减少工程量的，按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的，乙方要无条件接受，时工单价大工100元，小工80元。
5、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上，每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。
6、对乙方的罚款单，以总工签名生效，预支乙方工资时扣出。
7、合同签订后，乙方要交合同保证金__元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用，如果乙方工人闹事，该保证金甲方有权使用，余下到期再退还给乙方)。
8、乙方在中途不得提价和漫天要价，不得停工，不得未征甲方同意而退场，不得阻碍他人施工。
9、本合同一式二份，双方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜，均由双方共同协商解决，解决不了的可通过法律途径解决。
10、乙方按本合同要求，按时完工验收并交付给建设方使用，甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方，本合同即终止(本合同作废)。
甲方负责人签名：
乙方负责人签名：
年 月 日
碧桂园购销合同篇6
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式：
a承包人包工包料；
b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％ ，整体竣工验收合格后支付20％。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）
___年___月___日 ___年___月___日
碧桂园购销合同篇7
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
工程名称：________________
工程地址：________________
承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的'防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
乙方必须进行安全文明施工。
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条关于工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
碧桂园购销合同篇8
甲方：______
乙方：______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称：______
2、工程地点：______
3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围：______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。
、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。
三、乙方负责：
、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。
、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格：______
、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.
、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。
、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。
、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费元/㎡;
、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付：______
、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。
、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。
六、工程工期
、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
、乙方必须按甲方的_施工组织设计_组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。
、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支，超支部分材料费用由乙方全部承担，并处超支部分价款的五倍罚款。
、乙方在施工中必须实行限额领料制度，根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
、如发现乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方马上清场，并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
、甲方责任：______
、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
、甲方为乙方提供施工用水、用电，提供宿舍。
、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度计划，负责对工程技术及有关内容进行交底。
、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育，明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理，所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记，一人一号。
、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。
、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训，并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方承担其费用。
、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
、乙方责任：______
、合同签订负责人必须长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上，必须向项目经理请假。
、组建素质良好的施工队伍，并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方承担。
、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品，如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
、进度：______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求，根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期，按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。
、质量：______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工，乙方必须健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，具体质量要求。
、安全及文明施工：______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时，甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的元/㎡进行扣减。
、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方承担由此引起的'一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参与打架斗殴事件的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严重者移交当地公安机关处理，医药费和善后处理由乙方负责。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
、乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。
、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。
十四、争议
、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议：______
双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;
向被告人所在地人民法院起诉。
、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______
单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作，且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
十七、合同份数
合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
十八、保修
、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。
、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。
十九、合同生效与失效
本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。
甲方：______
代表：______
身份证号：______
签订时间：______年_____月_____日
乙方：______
代表：______
身份证号：______
签订时间：______年_____月_____日
碧桂园购销合同篇9
发包方：______________（以下简称甲方）
承包方：______________（以下简称乙方）
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法
1 承包形式：单包，即包工不包料。
2 工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的.生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理
六、文明卫生
1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次；帽带不扣罚款____元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次；悬空抛物罚款____元/人次；井字架吊篮乘人罚款____元/人次；宿舍内私拉电线罚款____元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收；点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____元；在新建楼内大便罚款____元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用（____度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方（签章）__________乙方（签章）__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
碧桂园购销合同篇10
发包方：_________(甲方)
承包方：_________(乙方)
经甲乙双方充分协商，本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的“_________“工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。
二、承包范围:
1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。
2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。
3、乙方必须保证消防验收过关，所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求：
1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
2、图纸变更，增加的工程量，价格按市场价另算。
四、工程质量：验收合格
五、承包价格：按每平方_________元计价
六、付款方式：工程全垫抵房，房价以开盘下浮_________个点抵充工程款，按工程量进度比例抵房，可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)
七、乙方须向甲方交纳履约保证金_________元，合同签订时乙方。
八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过_________日得，或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下，甲方有权终止本合同，乙方无条件退场，待本项目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的'造价_________%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担，如甲方因事故垫付赔偿，甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目，乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后，待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
碧桂园购销合同篇11
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
一、工程概况
工程名称：
建设地点：
建筑面积：
二、承包方式
（一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
（二）承包范围：
1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物米，给水管送出建筑物米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从20xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
（三）乙方承包的工程按建筑面积的`单价35元/m，总价： 。
三、工程要求
（一）质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家
（二）管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式
（一）地下室封顶付总工程款4% 。
（二）裙楼封顶付总工程款4% 。
（三）主体封顶付总工程款8% 。
（四）安装过程中每月必须付工程款（根据进度）。
（五）工程完工付清所有工程款项（留拾万元一年付清）。
（六）甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理
1、乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2、乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。
3、因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。
4、因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。
六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。
七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。
八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。
九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。
甲方：
乙方：
年 月 日