供货安装合同范本篇1
甲方：
乙方：
甲方委托乙方安装施工：______kVA欧变高压配电安装工程，根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。
一、工程项目：__________________
1、工程名称：__________________
2、工程地点：________________
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家：
1)安装一台YBM1-2x630/10kVA欧式箱变----------------______变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关-------------______有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3x150mm2--------------------------______实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。
三、施工图纸：
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。
四、合同价款：
甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：_______元(人民币大写：_______元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式：
第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：_______元(人民币大写：_______元整)。
第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：_______元(人民币大写：_______元整)。
第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：_______元(人民币大写：_______元整)
备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：_______)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_______(电话：_______)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人：
甲方：联系电话：
乙方：联系电话：
八、施工工期：
1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期：施工工程工期为
5、如遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的《承装(修)电力设施许可证》(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量：
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
十、工程变更：
任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管：
1、设备材料进场后，乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工：
1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。
十三、工程施工完毕后：
1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修：
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理：
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任：
1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担；所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关，乙方自行解决。
十七、合同补充：
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖：
凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_______人民法院提起起诉。
十九、合同份数：
本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止：
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方：
乙方：
时间：
时间：
供货安装合同范本篇2
甲方（供方）
乙方（需方）
甲、乙双方本着《_合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
二、质量检验：
1.质量标准：按国家有关规定标准验收
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并贴合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3.交货地点：
五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要贴合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不贴合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！
七、违约职责
1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
八、其他条件
1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定资料，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带职责人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方能够补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名）乙方（签名）
地址：地址：
日期：日期：
供货安装合同范本篇3
需方： xx有限公司（简称甲方）
供方： （简称乙方）
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《_合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、 产品供应：
需方在恩施市板桥镇云龙河20xx水土治理工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
1、石子每立方元整，沙子每立方（单价一次性包死）。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照GB/T14684-20xx，石料严格按GB/T14685-20xx标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
供方：需方：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
供货安装合同范本篇4
供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过工作日;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
二、供货品种及价格
xxx
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算(□是; □不是);
2.批结(□是; □不是)，甲方按每批无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是; □不是)，甲乙双方按无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。
五、协议期限
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
____年___月_____日_____年_____月____日
供货安装合同范本篇5
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
经甲乙双方协商同意，依照《民法典》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就外墙保温工程和外墙涂料工程人工费承包事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点：
三、承包范围：乙方包工不包料，(保温工程和外墙涂)工程承包价格为元㎡，平米以图纸面积为准。
四、付款方式
材料由甲方提供，由于工程量不大，工期短，完工后一次结算，完工后付工程总造价的60%，其余35%待交经验收合格后付清，剩余5%为质保金，在交工验收合格后________年之内没有任何质量问题一次性付清。
五、合同工期：按工程进度和项目部要求为准。
六、技术要求：按设计图纸，施工质量验收规范执行。
七、 安全施工及安全事故处理
1、安全施工：
1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2)乙方使用的各类机械、脚手架吊篮及防护设施，应由持上岗操作证的专业人员完成，并经验收合格，确认符合安全标准时方可操作。
3)乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险，其费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理：
乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的`施工人员(包括但不限于技工人员、农民工等)与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。
八、违约责任
1、乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外)，如因乙方原因影响工程进度，并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。
2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款，如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。
3、甲方应为乙方提供必须的施工条件(如水、电、场地到位后等)。
4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。
九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用，其中主要材料由甲方提供，由市场价格为标准。
十、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。
十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
供货安装合同范本篇6
购买方(甲方)：
供货方(乙方)：
经甲、乙双方共同协商，依据《_合同法》、《_建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的'实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
一、工程概况：
1、 工程名称：
2、 供货地点：
二、品名及数量：建筑工程中砂、碎石40000m3左右。
三、结算单价：中砂及碎石价格由甲方按照台安建筑中楼盘其中三家的综合价格裁定。
四、质量：由检测中心检测合格，产地不限，质量不合格乙方将货物拉回，换质量合格产品。
五、付款方式：工程全部完工后结算，双方约定此合同工程款用金帝华都商品房立体砍块抵顶，房价按售楼处销售价格计算，结算时按面积多退少补。
六、乙方房屋自行出售，其销售价格必须与甲方统一，如因乙方销售价格比楼盘价格低给甲方销售造成影响和损失乙方负责赔偿。甲方有权收回房源。
七、乙方售出的房屋。甲方将按照本公司要求配合乙方客户办理房屋交接及入住。
八、乙方客户如有办理按揭贷款的，甲方将协助乙方客户办理，办理贷款的相关手续及费用乙方客户负责，甲方不承担法律责任。等银行放款时，甲方将贷款付给乙方。
九、供货时间：按照甲方工程的实际情况。甲方要求供货提前五天通知乙方。供货期间乙方对甲方裁定的基础价格不同意的或不按期及时供货，视为违约，自行退场，先期供货费用转为违约金，甲方不负责退还。签订日乙方付合同约定金伍万圆整，若违约此款不退。
十、以上条款双方认真执行，如有未尽事宜，双方协商解决。如乙方不能履行由担保方负责。期间如发生争议，可诉讼至法院。
十一、此合同一式两份，一份两页，双方各执一份，签字后生效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
签订日期： 年 月 日
供货安装合同范本篇7
购方（甲方）：__________________
供应方（乙方）：__________________
根据《_合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目
工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系 统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付
（一）系统总造价
本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币 _______
整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %
通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
三、工期
本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装
本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，()否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养
本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；
年限 材料费 维护服务费
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本费 2000元/年
保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以 下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
（一）甲方责任：
审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
按工程进度向乙方支付工程款。
委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。
由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损 失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，
八、其他事宜
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。
本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
本合同及其资料自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
签约代表：__________签约代表：__________
联系电话：__________联系电话：__________
地址：______________地址：______________
签约地点：__________签约时间：__________
供货安装合同范本篇8
同
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就______电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《_经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
______电站机电设备安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：
详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：______ 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：
根据甲乙双方商定，乙方在______年 ______ 月份进场施工，______年 ______月 ______ 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月______元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计图纸及招投标文件的技术要求。
2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲 方：乙方：
法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号：
供货安装合同范本篇9
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
甲乙双方就乙方向甲方供“EPS聚苯板”产品之事宜，本着互惠互利的原则，签订以下协议：
1、产品名称、包装及单价：基于双方良好的合作关系，也考虑到本次工程的具体情况，给予甲方享受工程代理商的优惠价格。
2、合同金额：以上定货共计：人民币(大写)
3、技术服务：乙方免费提供本系列产品相应的技术指导和服务。计____元
4、质量保证和承诺：乙方保证质量达到_同类产品标准和企业标准代号，若所提供货物有质量问题，按产品质量法，承担相应经济损失。
5、订货和提货方式：甲方以书面形式(传真)向乙方订货，乙方接到订货通知后12小时确认，确认后程地现场。
6、结算方式：甲方订货前须将货款总额之( )%预付款予以乙方支付，货到后再付货款余额。
7、未尽事宜见补充条款，补充条款与本合同具有同等效力(涂改、修改无效)。
8、本合同自双方签订之日起生效。双方若有争方，协商解决;协商不成，双方约定提请郑州仲裁委员会依法仲裁解决。
9、本合同壹式两份，甲乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供货安装合同范本篇10
甲方：
乙方：
本着平等互利、协商一致的原则，根据《_合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方友好协商，针对甲方办公地弱电项目，就甲方购买乙方网络、电话设备及材料并委托乙方施工安装事宜，达成如下合同条款以共同遵守。
第一条合同内容:
网络、电话设备供应及施工安装，详细内容附下相关产品明细及价格
第二条合同价款的支付
工程完成，乙方出具普通发票后，七日内，甲方支付合同款（人民币： ）
第三条工程设备的交付
1、合同签定后，三日内发料进场；
2、工程设备的交付，自发料进场日开始7天完成；
第四条售后服务：
1、设备免费保修一年，质保期满后，按附件所列配品配件维修维护价格清单收费；特殊情况需乙方进行现场服务时，由此所发生的相关费用由甲方承担；
2、工程线路完工检查后保修六个月，质保期满后，所发生的维修及材料费用由甲方承担；
第五条违约条款：
1、合同款的支付，每迟延一天，甲方按合同总额的1‰支付滞纳金给乙方；因甲方原因造成工程设备交付拖延，乙方无责任。
2、工程设备应如约交付，每迟延一天，乙方按合同总额的1‰交付违约金给甲方；
3、双方发生合同纠纷时，友好协商解决，协议不成，双方有权提出诉讼。
4、在合同的履行期限内，由于不可抗力造成不能如期履行的，经双方协商，可免于承担违约责任。
第六条其他：
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
需方（甲方）：
供方（乙方）：
年 月 日
供货安装合同范本篇11
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
根据《_合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肉类供货的有关事宜达成如下协议：
一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量：见每批货物发货单，货物发货单为本合同的组成部分;
二、质量标准：符合国家相应的标准，且 。
三、履行期限：为 年 月 日至 年 月 日。
四、交货及运输： 。
五、结算方式： 。
六、货物验收：
甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收，对质量有异议的，由双方抽样封存后在 日内进行进一步检验，检验单位为： 。
七、违约责任：
1、一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过 日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方。
4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够货物提供给乙方的，均应提前 日告知对方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。
5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
九、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份， ， 份，具有同等法律效力。
十一、其他约定：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供货安装合同范本篇12
进货方：______________________(以下简称甲方)
供货方：______________________(以下简称乙方)
鉴于：甲方因生产经营需要欲购买一批生产设备(包括机电产品及与甲方生产相配套的一切设备)，甲方选定乙方为其提供上述生产设备。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《_合同法》及其他有关法律法规的规定，经充分协商一致，订立如下合同，以资共同遵守。
一、自本合同生效之日起，乙方为甲方之供货商，甲方如需购买生产所需设备，即应及时书面通知乙方，由乙方组织货源。
二、乙方于收到甲方的书面通知之日起即积极组织货源，根据甲方的要求提供生产设备，甲方每次所需购买设备的具体规格、价款、供货时间、供货方式、价款支付方式由双方另行协商后签订书面补充协议进行约定。
三、乙方保证对提供生产设备的质量问题负责，否则无条件退换，并保证商品之合法性，决不提供假货、仿冒品、劣品，或标示不明之商品，甲方于验收后发觉得于三日内退回乙方。若因销售商品不合法性所引起对第三者之刑事、民事责任一切由乙方无条件全权负责，甲方只善尽协调沟通之责任。
四、本合同有效期间为_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期间甲乙任何一方不得无故终止合同。甲方无故终止合同，除应向乙方付清已购设备的所有货款外，还应支付乙方_______万元的违约金;乙方无故终止供货，甲方有权扣留乙方之部份货款作为求偿业务之损失。
五、乙方对于供给甲方之商品于甲方付款时提供符合规定的正式发票。
六、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。双方因履行本协议所签订的一切书面补充协议均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行过程中发生争议，双方首先应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(章)：_____________________乙方(章)：_____________________
法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：_____________
公司地址：_______________________公司地址：_______________________
联络电话：_______________________联络电话：_______________________
签订日期：_____________________年_________________月______________日
供货安装合同范本篇13
需方(甲方)：
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的___________，具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
合同总价为元，人民币(大写)：____________________。
该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。
甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以XX快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
设备自甲方签收后，乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
在保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。供货合同通用版0
合同编号：_____________
出卖人(甲方)：________________________________
买受人(乙方)：________________________________
供货安装合同范本篇14
需方：北京市花木公司西安分公司（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
依照《_经济合同法》，经甲乙双方协商，就材料供货有关事项达成如下协议：
第一条：规格数量及价款：
主要材料汇总表
第二条：交货地点及方式、时间
供方应严格按照需方要求及供货时间配送石材。货物及缺补量货物由供方负责免费运输及装卸至甲方指定地点，其费用由供方负责，如末按时交货，每延误一天给予合同总价款的1%罚款。部分定制加工由甲方提供图纸，乙方负责加工，供货期另行协商。
第三条：付款条件
本合同无预付款。单价为固定综合价格，中途不得调整。自签订合同之日，第一批货需在支付预付款后十五天内到场，自第一批到货起，供货周期必须在60天内完成（不可抗拒的因素除外）。材料到场验收合格后，第二日结算货款的80%。全部供货齐全后支付至合同额的80%。余款待全部石材维护修复完成后，30天内一次性付清。
第四条：质量要求及标准
以甲方确认样品为准，破损负责更换，并提供现场损坏石材的.修复。
第五条：货物验收交货地验收。随货带有产品检验报告、合格证。同时需保证石材色差在国家规定标准以内。
第六条：合同的变更及解除
1、合同签订后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同；如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知2天内给予答复，逾期未答复则视为同意。
2、双方协商一致方可变更或解除合同
第八条：争议的解决
甲乙双方发生争议时，可通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第2种方式解决。
第一种：双方友好协商解决、
第二种：向甲方所在地仲裁委员会提请仲裁本合同自签定之日起日生效
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表： 乙方代表：
电话： 电话：
签订日期：_____年_____月_____日
供货安装合同范本篇15
甲方： （以下简称“甲方”） 乙方：杭州市拱墅区利顺消防器材经营部 （以下简称“乙方”）
甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。
第一条 合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条 产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条 交货
乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后
应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。
第四条 报价和结算
乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
结算方式： 货到验收后，甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。
公司全称：杭州市拱墅区利顺消防器材经营部 开户行地址：杭州银行大关支行 帐号：76318100221654
第五条 采购内容及价格
第六条 协议的生效和期限
本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。 协议期限为年，从
乙方包年检一次，即第一次出厂年检时间到期后，免费年检一次，不收取任何费用 (非人为)。之后甲方如需要乙方继续为其年检， 乙方按实际情况收取年检费用。。 第七条 合同的变更和解除
本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。 本协议经双方协商一致可解除。
协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。 ②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。 ③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。
第八条 质保期及售后服务
本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保
期从再次验收合格之日起计算，期限为12个月。
乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。
甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门；换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。
甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器；经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修；必要时可通知乙方上门指导。
第九条 不可抗力
本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的
理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。
第十条 违约责任
乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1％的'违约金。
乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为
保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责；
在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲
方非正常使用或人为原因导致的除外。
甲方根据本协议第条的约定解除协议的，乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退
还甲方已付全部款项，设备已经交付的，乙方在返还货款后一周内自行取回设备。
第十一条 争议解决
所有因本协议或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向
甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 附则
附件与本协议具有同等法律效力，是不可分割的部分。
甲方（签章）：乙方（签章）：
日期： 日期：
供货安装合同范本篇16
甲方：
乙方：
甲方现有部分林木出售，现甲、乙双方本着自愿协商一致的原则，达成如下协议：
一、林木的品种、株数、地点：
品种：水杉
株数：__________株/立方米。
地点：
二、销售款：
每立方米按_________元计价（不含采伐办证费），总价款大写：
三、付款方式：
以现金形式一次付清。
四、采伐期限：
自本合同签定之日起三十天可砍伐运输。
五、双方的权利和义务：
1、甲方：
有义务提供采伐许可证，有义务协助乙方维护境内的采伐运输秩序。
2、乙方：
①应承担采伐办证费、出境、工商等一切税费。
②在采伐运输期间应采取必要的安全措施，加强安全管理，杜绝各类事故的发生，乙方对采伐运输过程中发生的一切责任事故承担全部法律责任和经济责任。
③必须按甲方指定的地点、品种、数量、期限采伐。
④出现一切矛盾纠纷，均由乙方自行解决，甲方概不负责，包括清苗赔偿、树木分成等。
六、其它：
1、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，农林水产局存档一份。
2、本合同签字之日生效，具有法律效力。
甲方盖章：
乙方签字：
法定代表人：
____年___月___日
供货安装合同范本篇17
甲方:(以下简称甲方)
乙方: （以下简称乙方）
甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作不锈钢门牌有关事宜达成一致,特订立此合同。
第一条、委托项目：
、广告门牌，具体规格、型号见样品确认规格。
第二条、合同价款：
、制作广告门牌样板按乙方报价单，元），暂定制作门牌合计： 元，双方同意按时结算，该包干单价包制作、包工包料、全包方式。在施工过程中如有设计变更，乙方应予以执行。（其费用按实际增加）
第三条、付款方式：
、提前
、若甲方逾期付款，乙方将按实际拖欠天数以合同金额的每天加收滞纳金。
第四条、 双方权利与义务：
、甲方的权利和义务
、按时按量向乙方支付合同中规定的费用；
、乙方的权利和义务
第五条、材料的要求：
、按合同付上报价清单制作要求
第六条、质量及验收：
、验收标准：按确认，使用材料清单要求。
第七条、其它约定：
、本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的资料，与本合同具有同等法律效力；
、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充合同，补充合同作为本合同附资料；
、本合同一式贰份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份均具同等法律效力；
、在本合同履行期内，双方应尽量通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方均可向江门市有关辖权的人民法院起诉。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表: (签字) 代表: (签字)
代表身份证：代表身份证：
通信地址: 通信地址:
电话：电话: